看板 Gossiping作者 mithralin (工口)標題 Re: [爆卦] 柯P小心啊!! 大巨蛋仲裁委員有內鬼啊時間 Mon Sep 5 13:03:56 2016
※ 引述《ZMittermeyer (ZM)》之銘言:
: 禮拜天看到柯P終於硬起來準備要解約了,精神為之一振
: 但是趙藤雄看起來沒有要服從的意思啊,第一時間馬上回嗆:
: 「按照契約片面解約不是市府說了算,工期不能依協商展延,目前已交付仲裁,工
: 程更沒有重大瑕疵。」 ( http://goo.gl/aGRb9s )
我跟你說啦
第一次展延仲裁,遠雄以土方運棄條件提出工期展延459天,最後同意獲得展延110天
,不過還是一樣無法達成表定完工時間。
第二次展延仲裁,其中因應都審、環評委員要求變更設計,增加綠建築標章及建築物
深度與樓高變更,變更設計而導致工法及成本增加約150億,目前已申請工期展延882
天交付仲裁。另外,工期展延項目還有路樹遷移及路型變更工程延宕目前正在申請中。
路樹遷移及路型變更工程這個應該是拿不到幾天啦,而882那個交付仲裁照上面的比例
來算的話大概就兩百多天,多了兩百多天下來,遠雄光建照變更設計審核能不能過就不
知道要拖幾天,遠雄多了那些時間能不能完工還在未定之天。
反正到最後應該就是上法院吵,多了那些時間只是讓遠雄錢能拿多一點....
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.4.230
※ 文章代碼(AID): #1NpFo_XX (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1473051839.A.861.html
※ 同主題文章:
09-05 12:36 ZMittermeyer.
Re: [爆卦] 柯P小心啊!! 大巨蛋仲裁委員有內鬼啊
09-05 13:03 mithralin.
推 hosen: 你希望市府賠100億買一顆破蛋嗎3F 09/05 13:11
推 sunyeah: 第三次審都審不過了 展延一年也沒用....5F 09/05 13:12
推 win13: 拖不好嗎 2018市長選舉 只要選擇要拆還是要蓋 如果台北人選擇要蓋 讓柯P落選 那就隨台北人便了6F 09/05 13:18
推 qwaslin: 買完破蛋 還要付拆蛋費 怎麼玩都輸10F 09/05 13:53
--